Елисеева Ирина

Добрый день. Заключен государственный контракт на реконструкцию и строительства объекта (в соответствии с 44-ФЗ). В соответствии с п. 3.1 Контракта Заказчик обязан в течение 10 дней с даты заключения контракта передать Подрядчику (защищаем его интересы) проектную документацию. Согласно п 3.2 Заказчик должен подготовить строительную площадку для начала строительства надлежащим образом, в том числе освободить от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, и мусора, а также в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчику строительной площадки обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта. На настоящий момент Подрядчику не передана часть проектной и рабочей документации, а также зона застройки не освобождена от деревьев, что не позволяет начать земляные работы. Подрядчик неоднократно обращался к Заказчику с просьбой о передаче документации и очистке зоны от деревьев. Срок выполнения работ из-за бездействия Заказчика нарушен уже более чем на 100 дней. В связи с этим есть вопросы: 1. Подрядчик хочет уведомить Заказчика о приостановке работ - по ст. 719 ГК РФ он имеет на это право, имеет ли Подрядчик право на приостановку по 44-ФЗ (в контракте пунктов про приостановку работ нет)? 2. Каким образом можно пересмотреть сроки выполнения работ в связи с невыполнением Заказчиком своих обязательств по передаче документации (в контракте пунктов про продление сроков работ нет)? 3. Является ли невыполнение Заказчиком обязательств по передаче документации доказательством отсутствия вины Подрядчика в нарушении сроков работ? 4. В контракте есть пункт: "Датой начала выполнения Подрядчиком работ является дата, наступающая по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1, 3.2 Контракта." Т.е. начало работ будет отсчитываться с даты передачи Подрядчику проектной документации в полном объеме, несмотря на то, что Подрядчик уже выполнил часть работ (т.е. вины в просрочке работ у Подрядчика нет)? Прошу ответить со ссылками на законодательство и судебную практику.

Есть вопрос по поводу расстояния при строительстве между двумя складами по 1440м2 каждый. Каким должно быть расстояние между двумя складами (при том для хранения продуктов) каждый по 1440м2 6 м или 9 метров по длинной стороне что бы уйти от автоматической системы тушения э. Склады из мин ваты

Добрый день! Ситуация следующая. Моего мужа задержали в сентябре 23-го года. Я ждала год, чтобы ему дали приговор, надеясь на то, что смогу получить потом решение суда и развестись через ЗАГС по месту своего жительства ( так как ему явно грозило более 3х лет). Но, как выяснилось, что решение суда, могут получить только участники этого дела. Но, все же я искала варианты решения этой проблемы в своем городе, так как муж прописан в другом регионе и нет возможности туда поехать и все решить. Я наняла адвоката, который поехал к нему в СИЗО и передал мое исковое заявление на развод, а также взял у него согласие на развод. Но, наше законодательство, к сожалению, не позволяет принять иск по месту жительства исца. Мне сказали, что нужно отсылать этот иск и все, прилагающиеся к нему документы, в суд по месту прописки ответчика. Но, и тут возникли проблемы. Мой иск был несколько раз возвращен. Сначала тот участок мирового суда ссылался на то, что я подала иск не в тот суд. Потом я изменила иск и указала, что данный участок подсуден по месту прописки ответчика. Но мне опять вернули мой иск, сославшись на то, что нужно идти в ЗАГС (как Вы понимаете, я не могу с супругом пойти в ЗАГС). Возможно, что иск составлен неверно. Мне нужна консультация по поводу моего иского заявления. Заранее благодарю за помощь!