Заказчик отказывается от подписания актов выполненных работ

Здравствуйте,  Владимир.

Извините, не могу Вас порадовать. Проблема в том, что Вы не оформляли изменение условий Контракта Соглашением сторон.

Такое изменение было бы возможно на установку оборудования с улучшенными характеристиками, по крайней мере так можно было указать.

Вы обязаны были уведомить Заказчика о несоответствиях в смете и в невозможности исполнения работ в соответствии с предоставленной технической документацией и сметой ввиду их несоответствия нормативных требованиям к электробезопасности и к функционированию системы электроснабжения.

Гражданский кодекс

Статья 743. Техническая документация и смета
 
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Вам сейчас в данной ситуации чтобы смягчить последствия расторжения Контракта и невключения  Вас в РНП лучше договариваться с Заказчиком о расторжении Контракта по соглашению сторон, если суммы затрат не являются для Вас значительными.

Либо, придется переделать в течение 10 дней, которые даются Вам законом на устранение недостатков.

С уважением!  Г.А.  Кураев

Здравствуйте, Владимир. Ситуация действительно сложная и для Вас и для заказчика. То, что Вы пишите в ответе на претензию заказчика должно быть подтверждено независимым лицом. Рекомендую обсудить с заказчиком проведение т.н. внешней экспертизы результатов исполнения контракта. Такая экспертиза сторонней организацией или экспертом допускается ст. 94 закона 44-фз и ее выводы обязательны для заказчика. Что касается расторжения контракта, то заказчик вправе заявить об отказе по правилам ст.95. Если в течение 10 дней после получения уведомления об отказе недостатки не будут устранены, контракт будет расторгнут. Сведения об исполнителе в таком случае заказчик должен подать в уфас для включения исполнителя в рнп.

Добрый день, Владимир.

Ситуация непростая, однако в изложенной Вами ситуации добиться положительного для вас решения все-таки возможно.

Не исключаю, что во внесудебном порядке убедить заказчика не получится. Также не исключаю, что в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта и последующего рассмотрения в УФАС вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков убедить комиссию УФАС также будет сложно, поэтому придется обжаловать односторонний отказ в судебном порядке. В настоящее время арбитражные суды по такого рода делам на уровне первой и апелляционной инстанций пока обычно остаются на стороне заказчика (и УФАС), однако в последнее время суды кассационной инстанций, а также СКЭС ВС РФ стали учитывать позицию подрядчиков, учитывая фактические обстоятельства таких судебных споров с учетом положений ст. 10 ГК РФ. 

Кроме того, нужно учитывать специальные положения ГК РФ.

ГК РФ Статья 753. Сдача и приемка работ

4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Положительную для вас судебную практику поищу и выложу позже. 

ГК РФ Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав
1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).