Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Можно ли требовать неустойку, если просрочка в отделке фасада вызвана наступлением заморозков?
По договору подряда между заказчиком и подрядчиком последний обязался выполнить фасадные работы на жилом доме, принадлежащем заказчику, до 1 октября 2004 г. Однако 28 октября подрядчик, не завершив отделку фасада, работы прекратил, сославшись на наступившие ночные заморозки. Заказчик, обратился к подрядчику с иском о взыскании неустойки в размере 3 % от стоимости работ за каждый день просрочки; возмещения убытков, которые он понес в связи с удорожанием работ в зимний период, и компенсации морального вреда.
Возражая против иска, подрядчик ссылался на следующие обстоятельства:
а) просрочка в выполнении работ вызвана обстоятельствами, которые от него не зависят, - наступлением заморозков;
б) применение одновременно трех форм ответственности (неустойка, убытки и моральный вред) не допускается;
в) в договоре с заказчиком предусмотрено, что подрядчик вправе в любое время отказаться от выполнения работ, а на случай просрочки установлена исключительная неустойка в размере 0,01 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
Оцените доводы ответчика.
Здравствуйте, Анастасия.
Однако 28 октября подрядчик, не завершив отделку фасада, работы прекратил, сославшись на наступившие ночные заморозки.Анастасия
В целом это возможно, и подрядчик вправе ссылаться, например, на обстоятельства непреодолимой силы (401 ГК РФ).
И в этом случае, он не несёт ответственности за просрочку.
Но тут много нюансов — нужно смотреть договор, изучать технологию работ, погодные условия — насколько заморозки были предсказуемыми и т.д.