Проведение ОСС МКД

Добрый день. Истец ходатайствовал о проведении судебной экспертизы, суд удовлетворил ходатайство. Далее суд выносит решение в пользу истца. Где взыскивает заявленные требования в исковом заявлении частично. Далее, в удовлетворении Остальной части исковых требований ОТКАЗАТЬ. Приходит исполнительный лист о выплате ответчику, за судебную экспертизу. Кто в данном случае должен оплачивать экспертизу. Ответчик не ходатайствовал о ней

Добрый день! Меня зовут Михаил. Я Подрядчик, произвожу ремонтные работы в жилых домах в коттеджном посёлке. Заказчик в процессе выполнения работ, вносил серьёзные изменения в их объём, проводили по инициативе заказчика дополнительные работы, ради которых необходимо было приостанавливать основные работы. Что-то оформляли дополнительными договорами, а что-то делали просто по согласованию (всё зафиксировано в переписках, в чате). Когда при очередном пожелании заказчика провести ещё одни доп.работы до завершения основных, мною было предложено подписать Дополнительное соглашение к Договору на основные работы о продлении сроков выполнения работ (которые к тому времени и так мною были нарушены из-за проведения предыдущих доп.работ, которые заказчик принял по акту) Заказчик отказался ничем не обосновывая -"делайте, потом разберёмся". Я понял, что у него такая тактика, чтобы в случае каких-либо разногласий, иметь рычаги воздействия. Далее последовал мой отказ от производства очередных допов и решение приступить к завершающим работам по основному договору, т.к. понимал уже свои риски и ответственность за нарушение сроков. Мы подписали акты (текущей датой! чтобы уже зафиксировать фак выполнения работ!) без замечаний и с замечаниями заказчика о недоделках, которые по факту были с ним согласованы ради возможности проведения доп.работ по его инициативе. Приступили к завершающим работам. На следующий день мне «прилитело» куча уведомлений от заказчика с требованием внести уточнения в подписанные акты приёмки, в перечень замечаний он добавляет «и другие работы», и что «перечень замечаний не является исчерпывающим». Присылает послание, в котором предупреждает, что обращается в суд с иском о нарушении прав потребителя и т.д., в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору. Грозит мне огромными штрафами и т.д. и антирекламой. А далее следующее. Он выкладывает в чат жителей посёлка обращение, в котором красочно описывает ситуацию в свою пользу, понятно, что без подробностей. И доходит до того, что заявляет, что по одному договору обманом с моей стороны было подписано доп. соглашение о продлении сроков (это по очередным доп.работам, которые в итоге он принял без замечаний), что я требую оплаты за материалы и работы, которые не прописаны в договоре (я писал, что ранее не по всем доп.работам по инициативе заказчика составляли договор, но в переписках стоимость по смете согласована, есть факты, что мы их делаем. Во время приёмки работ(акты), эти работы тоже уже были выполнены (есть фото) и в акте нет замечаний по ним. В общем суд - судом, там решат, кто прав – кто виноват (надеюсь! Какие шансы?), но публичные, необоснованные и несоответствующие действительности обвинения меня оскорбили. Вправе ли я требовать от него удалить порочащие мою честь, достоинство или деловую репутацию послание в чат? Как быть? Заранее, спасибо!

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли провести сделку купли-продажи квартиры с мат капиталом без ипотеки (ребенку 1,5 года). Требуется ли предварительно согласование ФСР для проведения сделки? Возможно ли оформление общедолевой собственности на ребенка, супруга и мать (без выделения доли жене)?

Добрый день. Договором предусмотрено, что Подрядчик должен разработать проект, оформить необходимые разрешения, получить согласования, получить ордер на земляные работы и выполнить работы. Подрядчик разработал проект и согласовал его с ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление». Подрядчик получил лист согласования в ГлавАПУ. Вопрос: Несет ли Заказчик ответственность за действия Подрядчика в случаях если - Подрядчик не согласовал проведение работ с владельцами коммуникаций которые проходят в зоне проведения земляных работ? - Подрядчик приступил к проведению земляных работ не получив ордер на земляные работы.

Председатель СНТ не может выполнять обязанности в связи с болезнью. Правление решило передать полномочия, документацию, денежные средства по акту, право первой подписи его заместителю до проведения общего собрания. Это все оформлено решением правления и приказом по СНТ. Отвечает ли председатель за финансы в период до перевыборного собрания?