Просрочка обязательств по НИОКР

Question

Прошу ответить на вопрос. По договору НИОКР Заказчик потребовал выполнить работы, не предусмотренные тех. заданием. Воля выражалась в письме, дополнительное соглашение не заключалось. Исполнитель своими действиями согласился с требованиями заказчика, что привело к увеличению срока вып. работ. Заказчик требует выплатить пени за просрочку обязательств. Можно ли доказать невиновность Исполнителя и доказать, что срыв сроков произошел из-за увеличения объема работ? В качестве доказательства использовать переписку с Заказчиком?

Сергей Баландин · Answer

Здравствуйте. В случае, если переписка соответствует требованиям положений ст. 435 («Оферта») ГК РФ и ст. 438 («Акцепт») ГК РФ, то проблем не должно возникнуть. Однако, не исключено, что суд в качестве безоговорочного доказательства договоренности сторон примет переписку, не в полной мере соответствующей указанным требованиям.

Николай Хитцов · Answer

Здравствуйте, Людмила! Если исполнитель при получении от заказчика письма о поручении выполнить работы, не предусмотренные техзаданием не предупредил заказчика о возможном увеличении срока работ, то неустойка с него будет взыскана, поскольку по смыслу п.п. 1, 2 ст. 716 1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Если бы исполнитель действовал с достаточной степенью разумно и предусмотрительно, он во-первых должен был предупредить заказчика о неблагоприятных для последнего последствиях возложения на исполнителя необходимости выполнить дополнительные работы и предложил бы заказчику заключить дополнительное соглашение к основному договору (если законодательство это допускает). Но он этого не сделал, и получается, что заказчик предложил ему изменить условия договора в части работ, исполнитель своими конклюдентными действиями с этим согласился, не указав при этом, что сроки могут сдвинуться, а заказчик правомерно ожидал, что все остальные условия договора в том числе и сроки остаются прежними. То есть, здесь на мой взгляд, на заказчика нельзя возложить вину в нарушении сроков. Судебной практики по схожим ситуациям немного, к примеру Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2016 N 20АП-2584/2016 по делу N А09-12209/2015, здесь суд приходит к тем же выводам касаемо применения ст. 716 ГК РФ, и еще содержит один немаловажный вывод Кроме того, исходя из положений части 1 статьи 452 ГК РФ, условия рассматриваемого договора могут быть изменены сторонами только лишь путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору в письменной форме. Однако в данном случае дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ сторонами не подписано. Само по себе согласование сторонами дополнения N 1 к ТЗ не является условием для автоматического продления сроков выполнения работ по договору. Таким образом, при подписании договора от 11.03.2011 N 150/91-11/423 ответчик знал на каких условиях его заключает, был ознакомлен с ТЗ, однако никаких замечаний и возражений по поводу его содержания не выразил. Договор был подписан и принят к исполнению на основании ТЗ в первоначальной редакции.