Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Возможно ли уменьшить сумму неустойки в суде, если она уже уплачена?
Добрый день! Подрядчик допустил нарушение сроков по госконтракту. С Заказчиком достигнута договоренность от заключении доп соглашения о продлении сроков выполнения работ по контракту, при этом согласно 44-ФЗ заказчик обязан выставить требование об уплате неустойки, а подрядчик обязан ее оплатить. Нарушение сроков выполнения работ связано в том числе и с увеличением цен на строительные ресурсы, поэтому мы предлагаем заказчику списать указанную неустойку на основании Постановления правительства 783, но заказчик не согласен и предлагает нам оплатить полностью начисленную неустойку (сумма значительная), подписать доп соглашение о продлении сроков, а потом идти в суд и уменьшать выплаченную неустойку. Возможно ли уменьшить сумму неустойки в суде, если она уже уплачена?
Заказчик также предлагает вариант: не продлевать срок действия контракта, продолжать работы до полного исполнения обязательств, за это время набежит огромная сумма неустойки и потом заказчик ее будет взыскивать в суде, а мы будем просить суд ее уменьшить либо списать.
Здравствуйте, данный вопрос освящен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 ( «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» Так, в пункте 69 указано следующее:
Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке
Далее свои разъяснения продолжу в ответах ниже
Здравствуйте! Согласно ст. 34 п.6 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2018 г. N 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (с изменениями и дополнениями)
Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:
г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;
В Вашей ситуации необходимо списывать неустойку до суда, еще до того, как она будет уплачена, но будет начисленна, на основании вышеуказанных норм права.
Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной заказчиком в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее — комиссия), и оформляется внутренним распорядительным документом заказчика (приказом, распоряжением), содержащим следующую информацию:
Если Вам нужна подробная консультация Вы можете написать мне в чат.
Хорошего дня!
Добрый день, Владимир.
Возможно ли уменьшить сумму неустойки в суде, если она уже уплачена?
Несмотря на уплату неустойки, Вы имеете право на ее списание по Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, при соблюдении требований, установленных данными Правилами. Это подтверждается судебной практикой — Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу № А53-24968/2021 от 08.06.2022 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/81e78f6a-998f-4a37-9e50-05d7cfdf6f93/7e9d8b26-5410-4670-aec1-7be55c455bf4/A53-24968-2021_20220608_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True)
Пунктом 2 данных правил установлено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) возможно, если в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Заказчику необходимо предоставить информацию и документы, подтверждающие существенное увеличение стоимости строительных ресурсов. Кроме того, должно быть заключено дополнительное соглашение об увеличении стоимости контракта в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315.
Исходя из изложенного, продление срока выполнения работ дополнительным соглашением не позволит списать неустойку. Для возникновения оснований для списания неустойки необходимо заключить дополнительное соглашение об увеличении стоимости контракта (этим же соглашением можете продлить срок выполнения работ).
Здравствуйте, Владимир.
Если неустойка уплачена, то уменьшить в суде ее можно только на основании ст. 333 ГК РФ.
Порядок списания неустойки регулирует Постановление Правительства РФ № 783.
Согласно установленным этим постановлением Правилам списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом
Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме
Если неустойку заплатите, то Постановление Правительства РФ № 783 в таком случае применяться не должно.
Следует учитывать, что вопрос о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае решается с учетом всех фактических обстоятельств дела и в значительной степени является оценочным. В Вашем случае задержка произошла вследствие объективных обстоятельств.Однако, законом не запрещено оспаривать размер неустойки после ей уплаты.
с полным содержанием приведенной нормы Вы можете ознакомиться по приведенной ссылке
https://www.vsrf.ru/documents/own/8478/
Закон №44-ФЗ не содержит предписаний относительно договорных условий о размере неустойки. Поэтому содержание условий договора о неустойке определяется сторонами, исходя из принципа свободы договора. Так, договором могут быть предусмотрены любые не противоречащие законодательству положения об ответственности контрагента.
Закон не устанавливает требования, согласно которому предусмотренные договором меры ответственности контрагентов должны быть эквивалентными по размеру. Таким образом, размер неустойки для подрядчика может быть существенно выше неустойки, предусмотренной для заказчика.