Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Сражу же начали сбор разрешающих документов, но на данный момент от одной организации не можем получить разрешение на выполнение работ на данном участке
выиграли тендер на строительные работы, был срок контракта. сражу же начали сбор разрешающих документов , но на данный момент от одной организации не можем получить разрешение на выполнение работ на данном участке. срок сдачи вышел, разрешение не получены до сих пор
Добрый день, Алексей!
Ваша ситуация связана с нарушением сроков исполнения государственного или муниципального контракта по причинам, не зависящим от вас как подрядчика. Это достаточно распространенная проблема в сфере государственных закупок.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом РФ, вам необходимо предпринять следующие действия:
1. Документально зафиксировать все ваши попытки получения разрешения от организации. Соберите все письма, запросы, ответы, которыми вы обменивались с этой организацией.
2. Незамедлительно направьте заказчику уведомление о невозможности исполнения контракта в срок по независящим от вас обстоятельствам (ст. 716 ГК РФ). В уведомлении подробно опишите ситуацию и приложите подтверждающие документы.
3. Инициируйте процедуру изменения сроков исполнения контракта. Согласно п. 9 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ, допускается изменение срока исполнения контракта по соглашению сторон, если такое изменение не приводит к изменению предмета контракта и возникли обстоятельства, которые невозможно было предвидеть при заключении контракта.
4. Если заказчик отказывается идти на изменение сроков, вы можете ссылаться на ст. 401 ГК РФ (непреодолимая сила и отсутствие вины), поскольку невозможность получения разрешения от третьей стороны находится вне вашего контроля.
5. В случае если заказчик начисляет неустойку или планирует расторгнуть контракт, вы имеете право оспорить эти действия в судебном порядке, ссылаясь на отсутствие вашей вины в нарушении сроков.
Судебная практика по подобным делам (например, Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2015 № 305-ЭС14-8765) показывает, что если подрядчик своевременно уведомил заказчика о препятствиях и предпринял все возможные меры для их устранения, суд может признать отсутствие вины подрядчика в нарушении сроков.
Также рекомендую обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783, которое регламентирует списание начисленных сумм неустоек по контрактам при наличии документально подтвержденных обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта.
Важно продолжать активные действия по получению разрешения и документировать все ваши шаги, чтобы в случае судебного разбирательства у вас были доказательства добросовестного поведения.
Удачи в делах!
Добрый день, Алексей!
Ваша ситуация связана с нарушением сроков исполнения государственного или муниципального контракта по причинам, не зависящим от вас как подрядчика. Это достаточно распространенная проблема в сфере государственных закупок.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положениями Гражданского кодекса РФ, вам необходимо предпринять следующие действия:
1. Зафиксировать факт невозможности получения разрешения. Соберите все доказательства того, что вы своевременно обратились за получением разрешения и активно предпринимали все необходимые действия для его получения (письма, заявления, запросы, ответы организации).
2. Незамедлительно уведомите заказчика о возникших обстоятельствах в письменной форме. Согласно ст. 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика о возникновении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3. Инициируйте процедуру изменения сроков исполнения контракта. В соответствии с ч. 1 ст. 95 44-ФЗ, изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законом. Пункт 9 части 1 статьи 95 44-ФЗ предусматривает возможность изменения сроков исполнения контракта, если при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в установленные сроки.
4. Подготовьте дополнительное соглашение к контракту об изменении сроков. Обоснуйте необходимость продления срока исполнения контракта объективными причинами, не зависящими от вас.
5. Если заказчик отказывается подписывать дополнительное соглашение, вы можете:
— Направить претензию с требованием о продлении сроков
— Обратиться в антимонопольный орган с жалобой на действия заказчика
— Обратиться в арбитражный суд с иском о внесении изменений в контракт
Важно отметить, что согласно ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. В вашем случае отсутствие разрешения от организации, если вы предприняли все зависящие от вас меры для его получения, может рассматриваться как обстоятельство, препятствующее исполнению обязательства.
Судебная практика (например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.03.2019 по делу № А40-93716/2018) показывает, что суды часто встают