Заключили договор с клиентом на остекление и отделку, забрали у клиента аванс в размере 80000 (согласно договора) Сумма дог.200000т.р., остальные 60+60 т.р

Здравствуйте, Жанна!

По доверенности от ИП может ли заключать договора и получать деньги человек не в штате ?

Да, может.  Законодательство РФ не содержит требования, чтобы доверенное лицо находилось в штате (работало)  у доверителя.

Правомерны ли действия заказчика? 

Действия Заказчика неправомерны.

Частью 1 статьи 718 ГК установлено, что заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

В соответствии со статьей 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Добрый вечер.

По доверенности от ИП может ли заключать договора и получать деньги человек не в штате,

 Да, может.

В данном случае нет никаких ограничений на этот счет и тут действует общее правило ст. 182 ГК РФ в силу которой

1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Поэтому ИП может выдать доверенность на представление его интересов в том числе по заключению договора, получения денег и т.п. 

В качестве представителя может выступать любое лицо не обязательно входящее в штат сотрудников ИП.

Правомерны ли действия заказчика?

Нет.

Со стороны заказчика имеет место недобросовестное поведение, препятствующее исполнению договора.

В ст. 309 ГК РФ оговорено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

По общему правилу, закрепленному ст. 718 ГК РФ

заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Описанные вами действия Застройщика в совокупности с постоянно поступающими от него претензиями, препятствует выполнению работ и свидетельствует об отсутствии со стороны застройщика всякого содействия в их выполнении. 

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

При этом, Подрядчик не несет ответственности за невыполнение работы в срок, если сроки были нарушены вследствие неисполнения заказчиком обязательств по содействию в выполнении работы.

Соответствующей правовой позиции придерживается и устоявшаяся судебная практика.

Наряду с этим ст. 719 ГК РФ предполагает ряд механизмов правовой защиты интересов Подрядчика при нарушении Застройщиком своих обязательств по договору, если такого рода нарушения препятствуют исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда,
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 718, ст. 719 ГК РФ, Вы были вправе отказаться от исполнения с договора с правом удержания оплаченной денежной суммы. соразмерно выполненному объему работ.

С учетом данного обстоятельства Заказчик обязан Вам был вернуть или материал, или его стоимость.

При предъявлении к Вам со стороны заказчика претензий основанных на законе РФ «О защите прав потребителей» Вы можете применить последствия ст. 10 ГК РФ 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Здравствуйте!

По доверенности от ИП может ли заключать договора и получать деньги человек не в штате, 

В соответствии с п. 5.6 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления ФНП от 18.07.2016, протокол N 07/16, направленных письмом ФНП от 22.07.2016 N 2668/03-16-3:

при удостоверении доверенности от имени индивидуального предпринимателя следует иметь в виду, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ). Кроме того, необходимо учитывать, что выдача доверенности на осуществление предпринимательской деятельности невозможна. Вместе с тем не исключается возможность выдачи доверенности на представление интересов предпринимателя в любых правоотношениях, в которых он по роду своей деятельности участвует, например: представление отчетности в налоговые органы, заключение сделок, распоряжение расчетным счетом предпринимателя и т.п.

Ознакомиться здесь:

https://sudact.ru/law/pismo-fnp-ot-22072016-n-266803-16-3-o/

Правомерны ли действия заказчика?

Не правомерны.Продолжу далее.