8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1150 ₽

Что делать, если заказчик по 44-ФЗ отказывается принимать выполненные работы по второму этапу и расторгает контракт?

Добрый день, вопрос по 44 фз стройка! В контракте два этапа выполнения работ, прокладка водопровода по деревне и подключение абонентов! один этап выполнили в прошлом году, основной проложили водопровод по всей деревне, но абонентов не успели подключить всех, успели подключить 80%, были проблемы с доступом к собственникам участкам и суровая зима! исполнительная документация была подписана заказчиком с подтверждением факта выполнения часть работ по второму этапу! На данный промежуток времени работы все выполнены, но заказчик уклоняется от приемки работ мотивирует тем что работ не выполнены и все! Тем самым подал на одностороннее расторжение контракта! Вопрос следующий какая вероятность попасть в недобросовестные поставщики, какие наши действия чтобы не попасть, и второй вопрос по пеням, как будут считаться пени от чисел в исполнительной документации или от закрытия второго этапа полностью! как я понимаю в судебном порядке! через независимую экспертизу!

Показать полностью
, Иванов Иван, г. Москва
На данный промежуток времени работы все выполнены, но заказчик уклоняется от приемки работ мотивирует тем что работ не выполнены и все!

 Здравствуйте.

А мотивы-то какие уклонения от приемки? Так Вы все работы выполнили или нет? 

Вопрос следующий какая вероятность попасть в недобросовестные поставщики, какие наши действия чтобы не попасть, и второй вопрос по пеням, как будут считаться пени от чисел в исполнительной документации или от закрытия второго этапа полностью! как я понимаю в судебном порядке! через независимую экспертизу!

 Односторонний отказ от исполнения контракта по 44-ФЗ в любом случае ведет к подаче документов на включение в РНП при наличии законных оснований для отказа.

Когда заказчик принимает решение об одностороннем отказе, он обязан разместить его в ЕИС. После этого у поставщика есть 10 календарных дней, в течение которых исполнитель может устранить нарушение, и тогда заказчик обязан отменить решение об отказе. Только если за эти 10 дней нарушение не устранено, решение вступает в силу, после чего заказчик в течение 2 рабочих дней направляет в ФАС обращение для включения в РНП.

Согласно п. 12 Правил ведения РНП рассмотрение вопроса о включении информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов, осуществляется с участием представителей заказчика и лица, информация о котором направлена заказчиком для включения в реестр.

В случае подтверждения достоверности этих фактов УФАС включит информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 104 Закона №44-ФЗ, в РНП в течение 3 рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.

Таким образом, процедура рассмотрения обращения заказчика о включении сведений в РНП носит состязательный характер. То есть Вы можете с этим спорить, но нужны доказательства того, что нарушение не носит существенного характера, либо его не было вовсе.

Что касается вопроса о том, что является базой для исчисления пени, то тут надо смотреть сам контракт.

1
0
1
0

Ну и основополагающий момент

были проблемы с доступом к собственникам участкам и суровая зима!

 Вы уведомляли заказчика об этих обстоятельствах?

Статья 716 ГК РФ

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либосоздают невозможность ее завершения в срок.

А результаты несоблюдения этого правила прописаны в п.2 этой статьи:

2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Добрый день, Иванов Иван.

Вопрос следующий какая вероятность попасть в недобросовестные поставщики, какие наши действия чтобы не попасть,

Решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) можно обжаловать. Я подобрала для вас пошаговый план и главные нюансы — это реально, особенно если есть доказательства, что вины поставщика нет или процедура нарушена. 

Решение о включении принимает ФАС после проверки. Если удастся доказать, что нарушение произошло по независящим от вас причинам (форс-мажор, технический сбой), ФАС может не внести вас в реестр. 

На решение ФАС можно подать жалобу в вышестоящий орган ФАС. Например, если решение вынесло территориальное управление — направляйте в центральный аппарат. Срок 10 рабочих дней с даты получения копии решения. Если ФАС удовлетворит жалобу, решение отменят, и из РНП исключат без суда. Если отказано в удовлетворении жалобы, то  обращайтесь в арбитражный суд в соответствии со ст. 199 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Заявление подаётся по месту нахождения антимонопольного органа, принявшего решение. В иске требуйте признать решение ФАС незаконным и обязать исключить сведения из РНП.

0
0
0
0

второй вопрос по пеням, как б пени от чисел в исполнительной документации или от закрытия второго этапа полностью!

Заказчик может предъявить к оплате взысканию неустойку в соответствии с условиями заключенного контракта.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны выполняться сторонами в соответствии с условиями заключенного договора, И в срок установленный договором в соответствии со статьей 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства.

Т.е. пени будут считаться с момента просрочки выполнения обязательства (даты указанной в договоре — когда должны были быть окончены работы)

В суде, скорее всего, действительно понадобится независимая экспертиза, чтобы объективно оценить:

реально ли было выполнить работы в срок с учётом возникших препятствий;
какой объём работ фактически выполнен и когда;
есть ли вина заказчика в задержке (например, он сам не обеспечил доступ). 
Эксперт поможет разграничить, что зависело от вас, а что — от внешних факторов или действий другой стороны.

0
0
0
0

заказчик уклоняется от приемки работ мотивирует тем что работ не выполнены и все! Тем самым подал на одностороннее расторжение контракта!

Работы все выполнены, а заказчик наверно обратился в суд с иском о расторжении договора (контракта)

В соответствии со ст.450 ГК РФ

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

Вам в этом судебном процессе надо отстаивать свою позицию.

При судебном расторжении договора Вы можете требовать от заказчика возмещение расходов уже произведенных при исполнении договора до его расторжения

в вашей ситуации нужно защитить свою позицию аргументами, что заказчик подписал исполнительную документацию и подтвердил выполнение части работ (прокладка трубы), это весомый довод, доказывает, что  заказчик сам признал факт частичного исполнения.
Также указать, что были объективные причины это проблемы с доступом к участкам (например отсутствие владельцев домов), также суровая зима (погодные условия, заснеженность территорий) это обстоятельства, которые объективно мешали работе. Важно собрать доказательства: акты о невозможности доступа, погодные справки, переписку, где вы сообщали о сложностях и просили помочь.

эти же аргументы можете использовать в ФАС., при обжаловании включения в реестр недобросовестных поставщиков.

0
0
0
0

Здравствуйте, Иван!

Насколько я понимаю, заказчик не принимает работы, в связи с нарушением сроков выполнения работ второго этап, если ошибся уточните вопрос.

При  этом заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,  если это было предусмотрено контрактом и по основаниям, предусмотренном ГК РФ 

9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

ст.95 Закона №44-ФЗ

В одностороннем порядке заказчик вправе прекратить работы по договору подряда до сдачи ему результатов работ (ст.717 ГК РФ), при невыполнении работ в разумный срок назначенный  заказчиком за ненадлежащее выполнение работ (ст.715 ГК РФ).

Из чего следует, что заказчик   при нарушении Вами сроков   выполнения   работ    вправе был отказаться от исполнения контракта, если это предусмотрено его условиями.

В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) включается информация   о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами. (ст.104 Закона №44-ФЗ).

В РНП не включаются сведения о постановщиках, например   в случае   признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта незаконным или недействительным

0
0
0
0

какая вероятность попасть в недобросовестные поставщики, какие наши действия чтобы не попасть.

Предоставьте в ФАС Ваши возражения,  например  об исполнении условий контракта и уклонением заказчика от их  приемки  

Обжалуйте  в суде   законность   расторжения контракта   заказчиком   в одностороннем прядке.

как будут считаться пени от чисел в исполнительной документации или от закрытия второго этапа полностью!

От  закрытия второго этапа. 

0
0
0
0
Иванов Иван
Иванов Иван
Клиент, г. Москва
Добрый день! «От закрытия второго этапа». значит от всей суммы, и не имеет значение что мы выполнили работы в прошлом году и есть подтверждение исполнительной?

Здравствуйте, Иван.

Вероятность попасть в РНП зависит от региона и того, каким доказательствами Вы сможете подтвердить свою позицию. В практике есть достаточно много случаев, когда УФАСы и суды учитывают, что контракт был частично исполнен. Если же контракт исполнен полностью, но заказчик уклоняется от приемки работ, то при условии подтверждения этих обстоятельств, шансы избежать РНП высокие.

Что сейчас можно сделать?

Если решение об одностороннем отказе не вступило в силу, то можно принять меры к устранению нарушения, которое стало основанием для отказа. Согласно ст. 95 закона № 44-ФЗ заказчик обязан отменить решение об отказе, если нарушение устранено.

Если решение об одностороннем отказе вступило в силу, можно оспорить его в судебном порядке. При этом можно заявить о применении судом предварительных обеспечительных мер о приостановлении действия решения об одностороннем отказе. Суд может применить такие меры на основании ст. 90, 99 АПК РФ. В таком случае, если действие решения об отказе будет приостановлено, заказчик не будет обращаться в УФАС, пока суд не рассмотрит иск о признании отказа недействительным.

По поводу пени в судебной практике сформирована позиция, что пени начисляются от стоимости просроченного обязательства до момента сдачи результата работ.

Если нужна будет консультация или помощь по решению этой ситуации, можете обратиться в чат. 

0
0
0
0

Здравствуйте, Иван.

При рассмотрении Ваших вопросов контролирующими органами и судом упор будет сделан на то, насколько добросовестно Вы исполняли контракт. 

Если частичное неисполнение вызвано реально существовавшими объективными обстоятельствами (отсутствие доступа к участкам), погодные условия не допускающие проведение работ и т.п., то закон будет на вашей стороне.

По вопросам:

 Вопрос следующий какая вероятность попасть в недобросовестные поставщики, какие наши действия чтобы не попасть

При должной подготовке и с учетом того, что вы полностью выполнили первый этап и на 80% выполнили второй этап — вероятность попасть в РНП будет незначительной. Но важно правильно представить ситуацию в пояснении, которое вы направите в УФАС (если будет назначено заседание).

В лучшем случае не доводить до УФАС и заставить заказчика отметить решение, подготовив в его адрес мотивированное письмо.

как будут считаться пени от чисел в исполнительной документации или от закрытия второго этапа полностью

Все зависит от того, что у вас указано в контракте. Если этапы выделены (есть определенные работы по факту выполнения которых заказчик осуществляет оплаты), то неустойка будет считаться исходя из сроков и суммы каждого этапа, а не за весь контракт целиком.

Это общая позиция по Вашему вопросу.  Для объективного ответа нужно изучить контракт и переписку.

Требуется более подробный ответ? Тогда вы можете обратиться ко мне в личный чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Можно ли изменить формулировку увольнения по НУК при отсутствии действующего контракта?
Здравствуйте! В конце 2025 у меня закончился контракт. В июле 2026 меня уволили по НУК. Нарушал сознательно, обвешали выговорами и уволили. По другому уйти варианта не было. Вопрос: возможно ли в судебном порядке изменить причину увольнения (так как на момент увольнения действующего контракта не было), обелиться и получить положенные выплаты? Восстанавливаться не хочу.
, вопрос №5011578, Денис, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли в судебном порядке запретить общение бывшего мужа с ребенком?
Здравствуйте. Бывший муж, на данный момент, живет с женщиной , которая недавно освободилась из тюрьмы , сидела за распространение наркотиков. Можно ли запретить его общение с ребёнком в судебном порядке ?
, вопрос №5010858, Elena, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Какая ставка налога на апартаменты в Москве?
Добрый день. Написала запрос в фнс, чтобы узнать ставку налога на апартаменты по адресу Москва, ул. Новоостаповская д.20. Хотела понять, ставка 0,5% или 2%. Получила вот такой ответ от фнс: «Согласно Закону г. Москвы от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество физических лиц» (далее - Закон) в отношении прочих объектов налогообложения, ставка налога определена в размере 0,5 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения. В случае, если объект налогообложения включен B перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса составляет 1,5 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения. Налогоплательщики в отношении одного нежилого помещения, расположенного в здании, включенном в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса, уплачивают налог в размере, определяемом в соответствии с порядком, установленным частью 7 статьи 4 Закона, при условии, что указанное нежилое помещение одновременно удовлетворяет следующим условиям: 1) нежилое помещение расположено в здании, включенном в реестр апартаментов. Реестр апартаментов и порядок его формирования утверждаются Правительством Москвы; 2) площадь нежилого помещения не превышает 300 квадратных метров; 3) кадастровая стоимость одного квадратного метра нежилого помещения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, составляет не менее 100000 рублей; 4) нежилое помещение не является местом нахождения организации; 5) нежилое помещение не используется налогоплательщиком предпринимательской деятельности. При этом здание подлежит включению в реестр апартаментов на основании сведений о наличии в здании апартаментов согласно документам, Оформляемым в связи со строительством или вводом в эксплуатацию здания. Перечень таких документов устанавливается Правительством Москвы. Одновременно сообщаем, в соответствии со статьей 408 Кодекса сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода (календарного года). Для всех имущественных налогов установлен единый срок уплаты - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом), в составе единого налогового платежа». По сути прислали выписку из законодательства вместо ответа на вопрос. Правильно ли я понимаю, что ставка 0,5%?
, вопрос №5006000, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли оспорить стоимость квартиры до полной оплаты по договору купли-продажи?
Добрый вечер! Возможно ли оспорить явно завышенную (по отношению к рыночной) стоимость квартиры (качество ремонта не отвечает стоимости)? Договор купли-продажи ещё не исполнен - часть стоимости объекта недвижимости не выплачена. И возможно ли в судебном порядке провести оценочную экспертизу? Спасибо!
, вопрос №5004971, Илья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как юридически оформить самозанятому оказание услуг по обучению наращиванию ресниц
Здравствуйте. Мне необходимо юридически корректно оформить договор/оферту для моей деятельности. Мой статус: физическое лицо, зарегистрированное как плательщик НПД (самозанятая), без статуса ИП. Я лично, без привлечения других преподавателей и сотрудников, провожу индивидуальный офлайн-курс по технике наращивания ресниц. Мне необходимо: 1. Проверить правовую модель моей деятельности. Определить, могу ли я в моём статусе и при описанном формате использовать формулировки: «обучение»; «базовый курс»; «ученица»; «программа курса»; «мастер-преподаватель». Также прошу проверить, не требует ли мой формат образовательной лицензии и как юридически корректно квалифицировать оказываемую мной услугу. 2. Проверить сертификат. По окончании курса я выдаю собственный сертификат с формулировкой: «успешно прошла “Базовый курс наращивания ресниц”». На сертификате указано «мастер-преподаватель Тихонова Светлана». Сертификат не является документом государственного образца и не предполагает присвоения официальной квалификации. Прошу проверить допустимость данных формулировок и при необходимости предложить корректную редакцию. 3. Подготовить договор или договор-оферту. Договор должен заключаться дистанционно без обязательной личной встречи и бумажной подписи. Необходимо предусмотреть юридически корректный способ ознакомления заказчика с договором и его акцепта посредством оплаты либо иного электронного действия. Прошу отдельно описать мне технически, как должен происходить процесс: согласование дат → направление договора/ссылки на оферту → акцепт → оплата → формирование чека самозанятой. 4. Предмет и формат услуги. Индивидуальный двухдневный офлайн-курс 1:1 по технике наращивания ресниц. Первый день включает теоретическую часть и практическую отработку на манекене. Второй день включает практическую работу на модели под контролем исполнителя. Продолжительность каждого дня ориентировочно 8–9 часов, однако продолжительность может меняться в зависимости от индивидуального темпа заказчика. Услуга не ограничивается жёстким почасовым форматом. Необходимо корректно прописать, что индивидуальный темп заказчика может влиять на продолжительность отдельных этапов. 5. Стоимость и порядок оплаты. Полная стоимость курса — 50 000 рублей. Для бронирования согласованных дат заказчик вносит предварительную оплату 15 000 рублей. Оставшиеся 35 000 рублей оплачиваются в первый день до начала оказания основной части услуг. Также заказчик может по своему желанию оплатить полную стоимость заранее. Необходимо корректно прописать порядок оплаты и выдачи чеков плательщиком НПД. 6. Индивидуальная подготовка к курсу и расходы исполнителя. После заключения договора и бронирования дат я начинаю подготовку конкретно к курсу данного заказчика. В частности: приобретаю комплект из трёх пинцетов, предназначенный для работы конкретной ученицы и передаваемый ей после курса; печатаю экземпляр авторского методического пособия; подготавливаю и печатаю сертификат; могу нести иные документально подтверждённые расходы, непосредственно связанные с подготовкой курса конкретного заказчика. Необходимо юридически корректно прописать порядок отказа заказчика от договора и возврата денежных средств с учётом фактически понесённых и документально подтверждённых расходов исполнителя. Я понимаю, что формулировка «невозвратная предоплата» может быть неправомерной, поэтому прошу разработать законный механизм. 7. Отказ от курса до его начала. Необходимо прописать порядок отказа заказчика до первого дня курса: сроки уведомления; порядок возврата оплаты; возможность удержания фактически понесённых расходов; перечень и способ подтверждения таких расходов. 8. Перенос курса до начала. Необходимо предусмотреть возможность однократного переноса согласованных дат по уважительной причине. Прошу определить разумный срок предварительного уведомления и юридически корректные последствия повторных переносов. 9. Болезнь или невозможность присутствовать на втором дне после прохождения первого. Курс является последовательным: второй день предполагает применение знаний и навыков первого дня на модели. Необходимо предусмотреть однократный бесплатный перенос второго дня при болезни или иных уважительных обстоятельствах заказчика при своевременном уведомлении. Желательный срок проведения перенесённого второго дня — в течение 14 календарных дней с учётом графика исполнителя. Перед перенесённым вторым днём исполнитель может провести краткое повторение ключевых технических элементов. Полное повторное прохождение первого дня бесплатно не предоставляется. При необходимости полного повторного занятия его формат и стоимость согласовываются отдельно. 10. Неявка заказчика и отсутствие связи. Необходимо отдельно прописать последствия: неявки на первый день без уведомления; неявки на второй день без уведомления; отсутствия связи с заказчиком; отказа заказчика продолжать курс после первого дня. Прошу разработать юридически корректный порядок определения объёма фактически оказанных услуг и понесённых расходов. Также необходимо определить, вправе ли исполнитель назначать новую дату только за дополнительную оплату в случае неявки заказчика без предупреждения. 11. Модель для практики. Модель на второй день может быть предоставлена исполнителем либо приглашена заказчиком по предварительному согласованию. Необходимо прописать последствия неявки модели, приглашённой заказчиком. Также прошу предусмотреть ситуацию, если модель отказывается продолжать процедуру по личным причинам или медицинским/физиологическим обстоятельствам. 12. Результат курса. Необходимо исключить гарантии трудоустройства, конкретного дохода, количества клиентов и достижения определённого профессионального уровня. Результат зависит в том числе от индивидуальных способностей заказчика и дальнейшей самостоятельной практики. Исполнитель передаёт информацию, демонстрирует технику и контролирует практическую отработку. 13. Методическое пособие и интеллектуальные права. Заказчику предоставляется авторское методическое пособие. Необходимо запретить копирование, перепродажу, публикацию и передачу пособия третьим лицам в коммерческих целях в пределах, допустимых законодательством РФ. Прошу предусмотреть защиту авторских материалов исполнителя. 14. Telegram-канал и дополнительные материалы. После курса заказчик получает доступ к закрытому Telegram-каналу с перечнем рекомендованных материалов, инструментов и ссылками на товары. Исполнитель не является продавцом данных товаров и не отвечает за работу маркетплейсов, изменение цен, наличие товаров и качество товаров третьих лиц. 15. Поддержка после курса. В стоимость входит 14 календарных дней информационной поддержки по вопросам, непосредственно относящимся к программе базового курса. Поддержка включает ответы на вопросы и рекомендации по первым работам заказчика. Поддержка не включает обучение дополнительным техникам, эффектам и программам повышения квалификации. Необходимо корректно определить момент начала 14-дневного срока поддержки. 16. Фото и видео. Во время курса могут создаваться фотографии и видеозаписи процесса обучения, работ заказчика и результата на модели. Прошу определить, необходимо ли отдельное согласие заказчика и модели на публикацию таких материалов в социальных сетях и рекламных материалах исполнителя. Необходимо подготовить соответствующие согласия, если они требуются. 17. Персональные данные. Поскольку запись и заключение договора происходят дистанционно, прошу определить требования к обработке персональных данных и подготовить необходимые документы/согласия. 18. Дополнительный индивидуальный практический день. В дальнейшем я планирую отдельно оказывать действующим мастерам услугу индивидуального практического дня на модели с разбором техники и ошибок. Прошу сообщить, можно ли использовать основной договор с приложением/спецификацией либо для данной услуги лучше подготовить отдельную форму договора. Итоговая задача: мне нужен не шаблон из интернета, а комплект документов и понятная инструкция, как фактически оформлять запись, принимать оплату, переносить даты, оформлять отказ и действовать при неявке заказчика.
, вопрос №5004690, Светлана, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 28.07.2026