Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
В феврале объем поставки составил 20 компьютеров, из которых 10 были своевременно оплачены покупателем, а остальные 10 — через 20 дней после отгрузки
В январе ЗАО «Ребус», занимающееся оптовыми закупками и продажей компьютеров (поставщик), и страховая компания (покупатель) заключили договор на поставку 60 компьютеров по цене
30 тыс. руб. за каждый компьютер. Срок действия договора был установлен до 30 июня.
По условиям договора поставка товаров должна была осуществляться ежемесячно равными партиями. Оплата поставленных компьютеров должна была производиться платежными поручениями не позднее пяти дней после отгрузки товара покупателю.
В случае просрочки поставки компьютеров или их несвоевременной оплаты предусматривалось взыскание штрафа в размере 10 тыс. руб. за каждый несвоевременно оплаченный либо отгруженный компьютер.
В январе была произведена поставка 10 компьютеров, которые покупатель своевременно оплатил.
В феврале объем поставки составил 20 компьютеров, из которых 10 были своевременно оплачены покупателем, а остальные 10 — через 20 дней после отгрузки.
ЗАО «Ребус» направило покупателю письмо, в котором уведомляло его о том, что отказывается от дальнейшей поставки компьютеров в связи с их несвоевременной оплатой покупателем и считает все взаимоотношения сторон по заключенному договору прекращенными.
Покупатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с поставщика штрафа в размере 300 тыс. руб. за недопоставку 30 компьютеров.
Поставщик против иска возражал, ссылаясь на то, что он правомерно отказался от исполнения договора в связи с систематической задержкой оплаты поставленных компьютеров со стороны покупателя, и предъявил встречный иск о взыскании с покупателя 100 тыс. руб. за несвоевременную оплату 10 компьютеров.
Здравствуйте, Лейсан!
ст. 508 ГК РФ допускает поставку товара партиями. При этом досрочная поставка может осуществляться только с согласия покупателя. Как разъяснено в п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18, даже если покупатель принял поставленные досрочно товары, но не давал согласия на их досрочную поставку, правило о том, что он обязан оплатить товары в течение определенного времени с момента их получения, не применяется.
Таким образом, в феврале покупатель должен был оплатить только 10 компьютеров, обязанность по оплате вторых десяти компьютеров в течение 5 дней у него не возникло.
Более того, ст. 523 ГК РФ дает возможность поставщику в одностороннем порядке расторгнуть договор поставки в случае существенного нарушения покупателем условий договора, в том числе неоднократного нарушения срока оплаты.
Соответственно, у поставщика не было оснований прекращать договор в одностороннем порядке. Партию компьютеров, которые он должен был поставить в марте, он поставил в феврале, следовательно, ему надлежало поставить еще 30 компьютеров.
Таким образом, требования покупателя обоснованы, а встречные требования поставщика удовлетворению не подлежат.