8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подлежат ли удовлетворению заявленные требования?

ИП заключил с подрядной компанией договор на выполнение работ по ремонту торгового помещения ИП. По условиям договора подрядчик приступает к выполнению работ после передачи заказчиком необходимой технической документации, график выполнения работ не подписан. Заказчик должен оплатить аванс в размере 50% стоимости работ на счет подрядчика в течение 3 рабочих дней со дня начала работ. За просрочку оплаты предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Заказчик не передал подрядчику необходимую документацию и не профинансировал выполнение работ. Подрядчик обратился в суд с иском к ИП о взыскании неустойки по договору подряда.

Подлежат ли удовлетворению заявленные требования?

Показать полностью
, Ирина, г. Тюмень
Ольга Чистякова
Ольга Чистякова
Юрист, г. Пенза
рейтинг 7.6

Здравствуйте.

Принимая во внимание что

По условиям договора подрядчик приступает к выполнению работ после передачи заказчиком необходимой технической документации, график выполнения работ не подписан

а в вашей ситуации 

Заказчик должен оплатить аванс в размере 50% стоимости работ на счет подрядчика в течение 3 рабочих дней со дня начала работ

Подрядчик не может взыскать неустойку за просрочку оплаты, так как срок оплаты аванса не наступил, поскольку работы не были начаты (в том числе из-за отсутствия необходимой документации и подписанного графика работ).

Требование неустойки по ненаступившему сроку является неправомерным.

Подрядчик мог бы потребовать возмещения убытков, связанных с простоем или расторжением договора по вине Заказчика на основании ст. 719 ГК РФ, но требование именно неустойки за просрочку оплаты аванса необоснованно.

Поэтому 

Подлежат ли удовлетворению заявленные требования?

 нет.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Хочу заявить на сутенера на угрозы Оскорбление
Хочу заявить на сутенера на угрозы Оскорбление
, вопрос №4852341, The most, г. Москва
Защита прав потребителей
Споит ли добиваться справедливости?
Купила на Озон жесткий диск, проверила память (она совпадала с заявленной), записала файлы. Через 3 недели отурываю диск - файлы повреждены и утеряны. Пишу сразу в Озон и продавцу о проблеме, срок возврата уже прошел. Появилось очень много негативных отзывов с такой же проблемой. Оказывается, это вообще не жесткий диск, а обычная флешка с подмененной памятью, это определяется сторонней программой. Т е мне вообще продали не заявленный в карточке озона товар и характеристики не совпадают. Озон отказался инициировать возврат, ссылаясь, что у меня было 2 нед гарантийного срока на проверку. Продавец игнорирует. Роспотребнадзор сказал, что занимаются только делами, где есть причинение вреда здоровью. Споит ли добиваться справедливости? Как? Какие шансы? У данного продавца также есть другие электронные товары (в т ч телефоны), которые также имеют фальсифицированные характеристики, судя по многочисленным негативным отзывам, в т ч вместе с доказательствами
, вопрос №4852108, Ксения, г. Москва
Защита прав потребителей
Могу ли я вернуть свои деньги, как мне это сделать?
Был приобретён смартфон (заявлен как камерофон) у Яндекс Маркет. В течение суток был проверен на работоспособность и выяснилось, что камеры никак не соответствуют заявленным в карте товара характеристикам, они хуже снимают, чем старый телефон, нет чёткости изображения, искадкнная цветопередача, при приближении чёткости нет. Телефон был возвращён на следующий день. Доехал до склада поставщика он только через 10 дней. Затем его проверяли и в итоге ответили, что камера работает и т.к. он был у употреблении, то товар мне вернут обратно. Я просила предоставить мне документ подтверждающий соответствие камер телефона заявленным в карте товара характеристикам. Сначала мне отказывались, а затем прислали документ из которого невозможно понять что телефон проверяли. Просто написана марка телефона и слова соответствует. Я могу выслать этот документ. Могу ли я вернуть свои деньги, как мне это сделать?
, вопрос №4851176, Елена, г. Москва
Трудовое право
Я порадовался уму наших чинуш, но нет то было, 2 февраля мне вручили второе уведомление, в котором заявили что
Происходит сокращение моей должности, работодатель выдал мне уведомление 12 января о том что расторгнет со мной договор 20 февраля этого года! Я порадовался уму наших чинуш, но нет то было, 2 февраля мне вручили второе уведомление, в котором заявили что раз уж они проспали срок то тепере они меня сократят 13 марта, подскажите пожалуйста , во втором уведомлении они должны ли были поставить срок в 2 месяца или эти махинации законны, в обоих уведомлениях я проставил даты ознакомления
, вопрос №4850164, Вячеслав, г. Москва
Гражданское право
Есть ли возможность оставить истца без удовлетворения требований?
Коллекторы подали в суд на индексацию присужденных сумм на день исполнения решения суда.сроки не пропущены.как защититься в суде?есть ли возможность оставить истца без удовлетворения требований?
, вопрос №4848779, Сергей, г. Москва
Дата обновления страницы 01.11.2025